ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
На объект строительства «Пристроенный магазин непродовольственных товаров – литер 1/а» в мкр. по ул.Восточно-Кругликовской, квартал 1.2 в г.Краснодаре. 2 этап строительства» расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им.Героя Аверкиева А.А.,26.
Кадастровый номер земельного участка, на котором создается объект строительства: 23:43:0143021:1270
Информация о застройщике |
|||||||||||||||
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении |
|||||||||||||||
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика |
1.1.1 |
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
|||||||||||||
1.1.2 |
Полное наименование без указания организационно-правовой формы: «КраснодарИнвестСтрой» |
||||||||||||||
1.1.3 |
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: «КраснодарИнвестСтрой» |
||||||||||||||
1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах |
1.2.1 |
Индекс 350080 |
|||||||||||||
1.2.2 |
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край |
||||||||||||||
1.2.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
1.2.4 |
Вид населенного пункта город |
||||||||||||||
1.2.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
1.2.6 |
Элемент улично-дорожной сети: улица |
||||||||||||||
1.2.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети: Ессентукская |
||||||||||||||
1.2.8 |
Тип здания (сооружения): дом 8 |
||||||||||||||
1.2.9 |
Тип помещений офис 7 |
||||||||||||||
1.3. О режиме работы застройщика |
1.3.1 |
Рабочие дни недели Понедельник-пятница |
|||||||||||||
1.3.2 |
Рабочее время понедельник- пятница: с 08 час.30 мин до 17 час. 30 мин. перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин |
||||||||||||||
1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <3> |
1.4.1 |
Номер телефона 8 (861) 267-11-66 |
|||||||||||||
1.4.2 |
Адрес электронной почты: kis@v-k-b.ru |
||||||||||||||
1.4.3 |
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kr-investstroi.ru |
||||||||||||||
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика <4> |
1.5.1 |
Фамилия: Лондарь |
|||||||||||||
1.5.2 |
Имя: Александр |
||||||||||||||
1.5.3 |
Отчество (при наличии): Николаевич |
||||||||||||||
1.5.4 |
Наименование должности: генеральный директор |
||||||||||||||
1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении <5> |
1.6.1 |
Коммерческое обозначение застройщика нет |
|||||||||||||
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика |
|||||||||||||||
2.1. О государственной регистрации застройщика |
2.1.1 |
Индивидуальный номер налогоплательщика 2311084448 |
|||||||||||||
2.1.2 |
Основной государственный регистрационный номер 1052306479510 |
||||||||||||||
2.1.3 |
Год регистрации 01.11.2005г. |
||||||||||||||
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица |
|||||||||||||||
3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации <6> |
3.1.1 |
Организационно-правовая форма |
|||||||||||||
3.1.2 |
Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы |
||||||||||||||
3.1.3 |
Индивидуальный номер налогоплательщика |
||||||||||||||
3.1.4 |
% голосов в органе управления |
||||||||||||||
3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации <7> |
3.2.1 |
Фирменное наименование организации |
|||||||||||||
3.2.2 |
Страна регистрации юридического лица |
||||||||||||||
3.2.3 |
Дата регистрации |
||||||||||||||
3.2.4 |
Регистрационный номер |
||||||||||||||
3.2.5 |
Наименование регистрирующего органа |
||||||||||||||
3.2.6 |
Адрес (место нахождения) в стране регистрации |
||||||||||||||
3.2.7 |
% голосов в органе управления |
||||||||||||||
3.3. Об учредителе - физическом лице <8> |
3.3.1 |
Фамилия: Стешенко |
|||||||||||||
3.3.2 |
Имя: Елена |
||||||||||||||
3.3.3 |
Отчество (при наличии): Сергеевна |
||||||||||||||
3.3.4 |
Гражданство: Российская Федерация |
||||||||||||||
3.3.5 |
Страна места жительства: Россия |
||||||||||||||
3.3.6 |
% голосов в органе управления: 100 |
||||||||||||||
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию |
|||||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> |
4.1.1 |
Вид объекта капитального строительства «Многоэтажный 3-секционный жилой дом литер «24/1» |
|||||||||||||
4.1.2 |
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край |
||||||||||||||
4.1.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
4.1.4 |
Вид населенного пункта город |
||||||||||||||
4.1.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
4.1.6 |
Элемент улично-дорожной сети: улица |
||||||||||||||
4.1.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети: Героев-Разведчиков |
||||||||||||||
4.1.8 |
Тип здания (сооружения) Дом 21/2 |
||||||||||||||
4.1.9 |
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение – отсутствует |
||||||||||||||
4.1.10 |
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию II квартал 2014 года |
||||||||||||||
4.1.11 |
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2014г. |
||||||||||||||
4.1.12 |
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию RU 23306000-2756-в |
||||||||||||||
4.1.13 |
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
||||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> 4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> |
4.1.1 |
Вид объекта капитального строительства «Многоэтажный 3-секционный жилой дом литер «24/2» |
|||||||||||||
4.1.2 |
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край |
||||||||||||||
4.1.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
4.1.4 |
Вид населенного пункта город |
||||||||||||||
4.1.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
4.1.6 |
Элемент улично-дорожной сети: улица |
||||||||||||||
4.1.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети: Героев-Разведчиков |
||||||||||||||
4.1.8 |
Тип здания (сооружения) Дом 21/1 |
||||||||||||||
4.1.9 |
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение – отсутствует |
||||||||||||||
4.1.10 |
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию II квартал 2014 года |
||||||||||||||
4.1.11 |
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2014г. |
||||||||||||||
4.1.12 |
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию RU 23306000-2757-в |
||||||||||||||
4.1.13 |
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
||||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> |
4.1.1 |
Вид объекта капитального строительства «Многоэтажный 3-секционный жилой дом литер «23» |
|||||||||||||
4.1.2 |
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край |
||||||||||||||
4.1.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
4.1.4 |
Вид населенного пункта город |
||||||||||||||
4.1.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
4.1.6 |
Элемент улично-дорожной сети: улица |
||||||||||||||
4.1.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети: имени 40-летия Победы |
||||||||||||||
4.1.8 |
Тип здания (сооружения) Дом 123 |
||||||||||||||
4.1.9 |
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение – отсутствует |
||||||||||||||
4.1.10 |
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию II квартал 2014 года |
||||||||||||||
4.1.11 |
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 28.05.2014г. |
||||||||||||||
4.1.12 |
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию RU 23306000-2722-в |
||||||||||||||
4.1.13 |
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
||||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> |
4.1.1 |
Вид объекта капитального строительства «Многоэтажный 3-секционный жилой дом литер «25» |
|||||||||||||
4.1.2 |
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край |
||||||||||||||
4.1.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
4.1.4 |
Вид населенного пункта город |
||||||||||||||
4.1.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
4.1.6 |
Элемент улично-дорожной сети: улица |
||||||||||||||
4.1.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети: Героев-Разведчиков |
||||||||||||||
4.1.8 |
Тип здания (сооружения) Дом 21 |
||||||||||||||
4.1.9 |
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение – отсутствует |
||||||||||||||
4.1.10 |
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию IV квартал 2014 года |
||||||||||||||
4.1.11 |
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 22.12.2014г. |
||||||||||||||
4.1.12 |
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию RU 23306000-2998-в |
||||||||||||||
4.1.13 |
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
||||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> |
4.1.1 |
Вид объекта капитального строительства «16-этажный 5-секционный жилой дом со встроено-пристроенными офисными помещениями литер «21» |
|||||||||||||
4.1.2 |
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край |
||||||||||||||
4.1.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
4.1.4 |
Вид населенного пункта город |
||||||||||||||
4.1.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
4.1.6 |
Элемент улично-дорожной сети: улица |
||||||||||||||
4.1.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети: Героев-Разведчиков |
||||||||||||||
4.1.8 |
Тип здания (сооружения) Дом 26 |
||||||||||||||
4.1.9 |
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение – отсутствует |
||||||||||||||
4.1.10 |
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию III квартал 2015 года |
||||||||||||||
4.1.11 |
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 18.09.2015г. |
||||||||||||||
4.1.12 |
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию RU 23306000-3345-в-2015 |
||||||||||||||
4.1.13 |
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
||||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> 4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> |
4.1.1 |
Вид объекта капитального строительства «16-этажный 5-секционный жилой дом со встроено-пристроенными офисными помещениями литер «22» |
|||||||||||||
4.1.2 |
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край |
||||||||||||||
4.1.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
4.1.4 |
Вид населенного пункта город |
||||||||||||||
4.1.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
4.1.6 |
Элемент улично-дорожной сети: улица |
||||||||||||||
4.1.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети: Героев-Разведчиков |
||||||||||||||
4.1.8 |
Тип здания (сооружения) Дом 26 |
||||||||||||||
4.1.9 |
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение – отсутствует |
||||||||||||||
4.1.10 |
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию III квартал 2015 года |
||||||||||||||
4.1.11 |
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 18.09.2015г. |
||||||||||||||
4.1.12 |
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию RU 23306000-3346-в-2015 |
||||||||||||||
4.1.13 |
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
||||||||||||||
Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства |
|||||||||||||||
5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства <12> |
5.1.1 |
Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы «Региональное объединение работодателей» «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани». |
|||||||||||||
5.1.2 |
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик 2310135308 |
||||||||||||||
5.1.3 |
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0252.02-2009-2311084448-С-006 |
||||||||||||||
5.1.4 |
Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 18.04.2012г. |
||||||||||||||
5.1.5 |
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик Объединение |
||||||||||||||
5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях <13> |
5.2.1 |
Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы |
|||||||||||||
5.2.2 |
Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации |
||||||||||||||
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату |
|||||||||||||||
6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату <14> |
6.1.1 |
Последняя отчетная дата 31.03.2017г. |
|||||||||||||
6.1.2 |
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 1 350 тыс.руб. |
||||||||||||||
6.1.3 |
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 1 051 669 тыс. руб. |
||||||||||||||
6.1.4 |
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 593 362 тыс. руб. |
||||||||||||||
Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <15> |
|||||||||||||||
7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" |
7.1.1 |
Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16> |
|||||||||||||
7.1.2 |
Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика <17> не проводятся |
||||||||||||||
7.1.3 |
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщика <18> отсутствует |
||||||||||||||
7.1.4 |
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - застройщика <19> не подано |
||||||||||||||
7.1.5 |
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19> не подано |
||||||||||||||
7.1.6 |
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19> не подано |
||||||||||||||
7.1.7 |
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) <19> не подано |
||||||||||||||
7.1.8 |
Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - застройщика <19> не подано |
||||||||||||||
7.1.9 |
Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке <19> |
||||||||||||||
7.1.10 |
Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <20> |
||||||||||||||
7.1.11 |
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика <19> не подано |
||||||||||||||
7.1.12 |
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика <21> не применялись |
||||||||||||||
7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <22> |
7.2.1 |
Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель), установленным требованиям <17> |
|||||||||||||
7.2.2 |
Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя <18> |
||||||||||||||
7.2.3 |
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - поручителя <19> |
||||||||||||||
7.2.4 |
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - поручителя <19> |
||||||||||||||
7.2.5 |
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19> |
||||||||||||||
7.2.6 |
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19> |
||||||||||||||
7.2.7 |
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) <19> |
||||||||||||||
7.2.8 |
Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - поручителя <19> |
||||||||||||||
7.2.9 |
Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в установленном порядке <20> |
||||||||||||||
7.2.10 |
Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <21> |
||||||||||||||
7.2.11 |
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <19> |
||||||||||||||
7.2.12 |
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <22> |
||||||||||||||
Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике |
|||||||||||||||
8.1. Иная информация о застройщике <23> |
8.1.1 |
о наградах, дипломах, рейтингах, присвоенных застройщику, иная информация, не противоречащая законодательству Российской Федерации. |
|||||||||||||
Информация о проекте строительства <24> |
|||||||||||||||
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках |
|||||||||||||||
9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация |
9.1.1 |
Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация – 1
|
|||||||||||||
9.1.2 |
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах являющегося элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной документацией по планировке территории <25> |
||||||||||||||
9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках <26> |
9.2.1 |
Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства <27> Нежилое здание |
|||||||||||||
9.2.2 |
Субъект Российской Федерации Краснодарский край |
||||||||||||||
9.2.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
9.2.4 |
Вид населенного пункта <1> Город |
||||||||||||||
9.2.5 |
Наименование населенного пункта Краснодар |
||||||||||||||
9.2.6 |
Округ в населенном пункте Прикубанский |
||||||||||||||
9.2.7 |
Район в населенном пункте |
||||||||||||||
9.2.8 |
Вид обозначения улицы <2> Улица |
||||||||||||||
9.2.9 |
Наименование улицы имени Героя Аверкиева А.А. |
||||||||||||||
9.2.10 |
Дом |
||||||||||||||
9.2.11 |
Литера «1/а» |
||||||||||||||
9.2.12 |
Корпус |
||||||||||||||
9.2.13 |
Строение |
||||||||||||||
9.2.14 |
Владение |
||||||||||||||
9.2.15 |
Блок-секция |
||||||||||||||
9.2.16 |
Уточнение адреса Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. имени Героя Аверкиева А.А.,26 |
||||||||||||||
9.2.17 |
Назначение объекта <28> нежилое |
||||||||||||||
9.2.18 |
Минимальное количество этажей в объекте <29> 1 этажей |
||||||||||||||
9.2.19 |
Максимальное количество этажей в объекте 1 этажей |
||||||||||||||
9.2.20 |
Общая площадь объекта <30> 242,18 кв.м. |
||||||||||||||
9.2.21 |
Материал наружных стен и каркаса объекта <31> Наружные стены газобетонный блок, каркас стен монолитный железобетонный |
||||||||||||||
9.2.22 |
Материал перекрытий <32> монолитные железобетонные |
||||||||||||||
9.2.23 |
Класс энергоэффективности <33> С+ (нормальный) |
||||||||||||||
9.2.24 |
Сейсмостойкость <34> 7 баллов |
||||||||||||||
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом |
|||||||||||||||
10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности <35> |
10.1.1 |
Вид договора <36> |
|||||||||||||
10.1.2 |
Номер договора |
||||||||||||||
10.1.3 |
Дата заключения договора |
||||||||||||||
10.1.4 |
Даты внесения изменений в договор |
||||||||||||||
10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания <37> |
10.2.1 |
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания Закрытое акционерное общество |
|||||||||||||
10.2.2 |
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-правовой формы «ГРИС» |
||||||||||||||
10.2.3 |
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания |
||||||||||||||
10.2.4 |
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания |
||||||||||||||
10.2.5 |
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии) |
||||||||||||||
10.2.6 |
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания 2352003261 |
||||||||||||||
10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование <38> |
10.3.1 |
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование Общество с ограниченной ответственностью |
|||||||||||||
10.3.2 |
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно-правовой формы «КО ЦНИИЭП жилища» |
||||||||||||||
10.3.3 |
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование |
||||||||||||||
10.3.4 |
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование |
||||||||||||||
10.3.5 |
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование (при наличии) |
||||||||||||||
10.3.6 |
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 2311056867 |
||||||||||||||
10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий <39> |
10.4.1 |
Вид заключения экспертизы <40> |
|||||||||||||
10.4.2 |
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий |
||||||||||||||
10.4.3 |
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий |
||||||||||||||
10.4.4 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий |
||||||||||||||
10.4.5 |
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы |
||||||||||||||
10.4.6 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий |
||||||||||||||
10.5. О результатах государственной экологической экспертизы <41> |
10.5.1 |
Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы |
|||||||||||||
10.5.2 |
Номер заключения государственной экологической экспертизы |
||||||||||||||
10.5.3 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы |
||||||||||||||
10.5.4 |
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно-правовой формы |
||||||||||||||
10.5.5 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы |
||||||||||||||
10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении <42> |
10.6.1 |
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов ЖК «Восточно-Кругликовский» Жилищный комплекс «Восточно-Кругликовский» мкр «Восточно-Кругликовский» микрорайон «Восточно-Кругликовский» |
|||||||||||||
Раздел 11. О разрешении на строительство |
|||||||||||||||
11.1. О разрешении на строительство |
11.1.1 |
Номер разрешения на строительство №RU 23306000-4403/1-р-2017 |
|||||||||||||
11.1.2 |
Дата выдачи разрешения на строительство 14.03.2017г. |
||||||||||||||
11.1.3 |
Срок действия разрешения на строительство 14.09.2017г. |
||||||||||||||
11.1.4 |
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство <43> |
||||||||||||||
11.1.5 |
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
||||||||||||||
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка |
|||||||||||||||
12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок <44> |
12.1.1 |
Вид права застройщика на земельный участок <45> право собственности |
|||||||||||||
12.1.2 |
Вид договора <46> купли-продажи земельного участка |
||||||||||||||
12.1.3 |
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок №1270/15 |
||||||||||||||
12.1.4 |
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок 25.09.2015г. |
||||||||||||||
12.1.5 |
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок <47> 01 октября 2015 года |
||||||||||||||
12.1.6 |
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок <48> |
||||||||||||||
12.1.7 |
Дата государственной регистрации изменений в договор <49> |
||||||||||||||
12.1.8 |
Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность |
||||||||||||||
12.1.9 |
Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность |
||||||||||||||
12.1.10 |
Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность |
||||||||||||||
12.1.11 |
Дата государственной регистрации права собственности 01 октября 2015 года |
||||||||||||||
12.2. О собственнике земельного участка <50> |
12.2.1 |
Собственник земельного участка <51> застройщик |
|||||||||||||
12.2.2 |
Организационно-правовая форма собственника земельного участка |
||||||||||||||
12.2.3 |
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой формы |
||||||||||||||
12.2.4 |
Фамилия собственника земельного участка |
||||||||||||||
12.2.5 |
Имя собственника земельного участка |
||||||||||||||
12.2.6 |
Отчество собственника земельного участка (при наличии) |
||||||||||||||
12.2.7 |
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка |
||||||||||||||
12.2.8 |
Форма собственности на земельный участок <52> |
||||||||||||||
12.2.9 |
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком |
||||||||||||||
12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка <53> |
12.3.1 |
Кадастровый номер земельного участка 23:43:0143021:1270 |
|||||||||||||
12.3.2 |
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения) 11 107 кв.м. |
||||||||||||||
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории |
|||||||||||||||
13.1. Об элементах благоустройства территории |
13.1.1 |
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров Тротуары |
|||||||||||||
13.1.2 |
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-мест) |
||||||||||||||
13.1.3 |
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов) |
||||||||||||||
13.1.4 |
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства) |
||||||||||||||
13.1.5 |
Описание планируемых мероприятий по озеленению |
||||||||||||||
13.1.6 |
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц Соответствует |
||||||||||||||
13.1.7 |
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия) |
||||||||||||||
13.1.8 |
Описание иных планируемых элементов благоустройства |
||||||||||||||
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи |
|||||||||||||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения <54> |
14.1.1 |
Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Электроснабжение |
|||||||||||||
14.1.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения Общество с ограниченной ответственностью |
||||||||||||||
14.1.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «Коммунальная Энерго-Сервисная компания» |
||||||||||||||
14.1.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условии на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2308101615 |
||||||||||||||
14.1.5 |
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 29 апреля 2015г. |
||||||||||||||
14.1.6 |
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения № 867-Э |
||||||||||||||
14.1.7 |
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2 года |
||||||||||||||
14.1.8 |
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 95 676,00 рублей |
||||||||||||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения <54>
|
14.1.1 |
Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Теплоснабжение |
|||||||||||||
14.1.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения Акционерное общество |
||||||||||||||
14.1.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «Краснодартеплосеть» |
||||||||||||||
14.1.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2312122495 |
||||||||||||||
14.1.5 |
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 15 апреля 2016г. |
||||||||||||||
14.1.6 |
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения № 211-19Т-2016 |
||||||||||||||
14.1.7 |
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2 года |
||||||||||||||
14.1.8 |
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 119 595,00 рублей |
||||||||||||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения <54>
|
14.1.1 |
Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Водоснабжение |
|||||||||||||
14.1.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения Общество с ограниченной ответственностью |
||||||||||||||
14.1.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «Коммунальная Энерго-Сервисная компания» |
||||||||||||||
14.1.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2308101615 |
||||||||||||||
14.1.5 |
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 12 мая 2016г. |
||||||||||||||
14.1.6 |
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения № 55 |
||||||||||||||
14.1.7 |
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 5 лет |
||||||||||||||
14.1.8 |
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 47 838,00 рублей |
||||||||||||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения <54>
|
14.1.1 |
Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Водоотведение |
|||||||||||||
14.1.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения Общество с ограниченной ответственностью |
||||||||||||||
14.1.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «Коммунальная Энерго-Сервисная компания» |
||||||||||||||
14.1.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2308101615 |
||||||||||||||
14.1.5 |
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 12 мая 2016г. |
||||||||||||||
14.1.6 |
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения № 55 |
||||||||||||||
14.1.7 |
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 5 лет |
||||||||||||||
14.1.8 |
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 95676,00 рублей |
||||||||||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56> |
14.1.1 |
Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Водоотведение дождевых стоков |
|||||||||||||
14.1.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения Акционерное общество |
||||||||||||||
14.1.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «Краснодартеплосеть» |
||||||||||||||
14.1.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2312122495 |
||||||||||||||
14.1.5 |
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 18 апреля 2016г. |
||||||||||||||
14.1.6 |
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения № 010-06/739 |
||||||||||||||
14.1.7 |
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 3 года |
||||||||||||||
14.1.8 |
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 119 595,00 рублей |
||||||||||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56> |
14.1.1 |
Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Наружное освещение |
|||||||||||||
14.1.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения Общество с ограниченной ответственностью |
||||||||||||||
14.1.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «СветоСервис - Кубань» |
||||||||||||||
14.1.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2308100410 |
||||||||||||||
14.1.5 |
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 20 апреля 2016г. |
||||||||||||||
14.1.6 |
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения № 14/СЭНО |
||||||||||||||
14.1.7 |
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 2 года |
||||||||||||||
14.1.8 |
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 700 рублей |
||||||||||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56>
|
14.2.1 |
Вид сети связи проводное радиовещание |
|||||||||||||
14.2.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи Публичное акционерное общество |
||||||||||||||
14.2.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы междугородной и международной электрической связи «РОСТЕЛЕКОМ» |
||||||||||||||
14.2.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи 7707049388 |
||||||||||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56>
|
14.2.1 |
Вид сети связи проводная телефонная связь |
|||||||||||||
14.2.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи Публичное акционерное общество |
||||||||||||||
14.2.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы междугородной и международной электрической связи «РОСТЕЛЕКОМ» |
||||||||||||||
14.2.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи 7707049388 |
||||||||||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56>
|
14.2.1 |
Вид сети связи <57> передача данных и доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» |
|||||||||||||
14.2.2 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи Публичное акционерное общество |
||||||||||||||
14.2.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы междугородной и международной электрической связи «РОСТЕЛЕКОМ» |
||||||||||||||
14.2.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи 7707049388 |
||||||||||||||
Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках <58> |
|||||||||||||||
15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений |
15.1.1 |
Количество жилых помещений 0 |
|||||||||||||
15.1.2 |
Количество нежилых помещений 5 |
||||||||||||||
15.1.2.1 |
в том числе машино-мест 0 |
||||||||||||||
15.1.2.2 |
в том числе иных нежилых помещений 5 |
||||||||||||||
15.2. Об основных характеристиках жилых помещений |
|||||||||||||||
Условный номер <59> |
Назначение |
Этаж расположения |
Номер подъезда |
Общая площадь, м2 |
Количество комнат |
Площадь комнат |
Площадь помещений вспомогательного использования |
||||||||
Условный номер комнаты |
Площадь, м2 |
Наименование помещения |
Площадь, м2 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений |
|||||||||||||||
Условный номер <59> |
Назначение |
Этаж расположения |
Номер подъезда |
Площадь, м2 |
Площадь частей нежилых помещений |
||||||||||
Наименование помещения |
Площадь, м2 |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
1 |
Торговый зал |
1 |
1 |
228,38 |
1 |
228,38
|
|||||||||
2 |
Санузел |
1 |
1 |
6,26
|
2 |
6,26
|
|||||||||
3 |
Помещение для установки приемно-контрольных приборов тепла |
1 |
1 |
1,50
|
3 |
1,50
|
|||||||||
4 |
Электрощитовая |
1 |
1 |
1,67
|
4 |
1,67
|
|||||||||
5 |
Помещение для установки приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации |
1 |
1 |
1,38 |
5 |
1,38 |
|||||||||
Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) <60> |
|||||||||||||||
16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади |
|||||||||||||||
N п\п |
Вид помещения |
Описание места расположения помещения |
Назначение помещения |
Площадь, м2 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме |
|||||||||||||||
N п\п |
Описание места расположения |
Вид оборудования |
Характеристики |
Назначение |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
1 |
с/у 1-го этажа помещение 3 |
Вентиляционное оборудование |
Осевые вентиляторы Вентс 100 МА турбо с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции . Бытовой настенный вентилятор Вентс 100 МА турбо для вытяжной вентиляции, для небольших и средних помещений, для настенного и потолочного монтажа.Эл. Двигатель. Мощность, кВт 20 Частота вращения, об/мин 2300,Производительность, макс м.куб/час 128, Кол-во: 1 шт. |
Технологическое оборудование для вытяжной вентиляции |
|||||||||||
2 |
В электрощитовой помещение 4 |
Вентиляционное оборудование |
Шкаф вводно-учетный ШВУ1-07-У3 со счетчиком электроэнергии 5А –Меркурий 230-АМ-03 . Кол-во 1 шт. Ящик распределительный с предохранителями Iном=100 А,Iпв=80 А –ЯР-8605-21 УХЛЗ Кол-во 1 шт. Ящик автоматического выключения резерва IP31. Uн=380/220 В со счетчиком электроэнергии 5(60) А-Меркурий 230-АМ-01 –ЯАРВ3-25-1-У-21 УХЛ1 Кол-во 1 шт. Шит аварийного освещения ЩРН-12 УХЛ3 Кол-во 1 шт, Щит освещения ЩРН-36 УХЛЗ Кол-во 1 шт |
Система электроснабжения |
|||||||||||
16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации |
|||||||||||||||
N п\п |
Вид имущества |
Назначение имущества |
Описание места расположения имущества |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
|||||||||||||||
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61> |
17.1.1 |
Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности |
|||||||||||||
17.1.2 |
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2017 года |
||||||||||||||
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61> |
17.1.1 |
Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности |
|||||||||||||
17.1.2 |
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2017 года |
||||||||||||||
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61> |
17.1.1 |
Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности |
|||||||||||||
17.1.2 |
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2017 года |
||||||||||||||
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61> |
17.1.1 |
Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности |
|||||||||||||
17.1.2 |
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017 года |
||||||||||||||
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61> |
17.1.1 |
Этап реализации проекта строительства получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
|||||||||||||
17.1.2 |
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017 года |
||||||||||||||
Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
|||||||||||||||
18.1. О планируемой стоимости строительства |
18.1.1 |
Планируемая стоимость строительства (руб.) 8 446 000 (восемь миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей |
|||||||||||||
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу |
|||||||||||||||
19.1. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве <62> |
19.1.1 |
Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве <63> |
|||||||||||||
19.1.2 |
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона <64> 23:43:0143021:1270 |
||||||||||||||
19.2. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу <65> |
19.2.1 |
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу |
|||||||||||||
19.2.2 |
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы |
||||||||||||||
19.2.3 |
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу |
||||||||||||||
Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства |
|||||||||||||||
20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
20.1.1 |
Вид соглашения или сделки <66> |
|||||||||||||
20.1.2 |
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства |
||||||||||||||
20.1.3 |
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-правовой формы |
||||||||||||||
20.1.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства |
||||||||||||||
20.1.5 |
Сумма привлеченных средств (рублей) |
||||||||||||||
20.1.6 |
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств |
||||||||||||||
20.1.7 |
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств <67> |
||||||||||||||
Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц <68> |
|||||||||||||||
21.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц |
21.1.1 |
Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных требований к размеру уставного (складочного) капитала застройщика <69> |
|||||||||||||
21.1.2 |
Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц |
||||||||||||||
21.2. О фирменном наименовании связанных с застройщиком юридических лиц <70> |
21.2.1 |
Организационно-правовая форма |
|||||||||||||
21.2.2 |
Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы |
||||||||||||||
21.2.3 |
Индивидуальный номер налогоплательщика |
||||||||||||||
21.3. О месте нахождения и адресе связанных с застройщиком юридических лиц <70> |
21.3.1 |
Индекс |
|||||||||||||
21.3.2 |
Субъект Российской Федерации |
||||||||||||||
21.3.3 |
Район субъекта Российской Федерации |
||||||||||||||
21.3.4 |
Вид населенного пункта <1> |
||||||||||||||
21.3.5 |
Наименование населенного пункта |
||||||||||||||
21.3.6 |
Элемент улично-дорожной сети <2> |
||||||||||||||
21.3.7 |
Наименование элемента улично-дорожной сети |
||||||||||||||
21.3.8 |
Тип здания (сооружения) <2> |
||||||||||||||
21.3.9 |
Тип помещений <2> |
||||||||||||||
21.4. Об адресе электронной почты, номерах телефонов связанных с застройщиком юридических лиц <70> |
21.4.1 |
Номер телефона |
|||||||||||||
21.4.2 |
Адрес электронной почты |
||||||||||||||
21.4.3 |
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
||||||||||||||
Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц <71> |
|||||||||||||||
22.1. О размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц <72> |
22.1.1 |
Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика <73> |
|||||||||||||
22.1.2 |
Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц <74> |
||||||||||||||
Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию <75> |
|||||||||||||||
23.1. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию <76> |
23.1.1 |
Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2 |
|||||||||||||
23.1.2 |
Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2 |
||||||||||||||
Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" |
|||||||||||||||
24.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" договоре о развитии застроенной территории, договоре о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоре о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, иных заключенных застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления договоре или соглашении, предусматривающих передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность <77>. О целях затрат застройщика из числа целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" о планируемых размерах таких затрат, в том числе с указанием целей и планируемых размеров таких затрат, подлежащих возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых всеми участниками долевого строительства по договору <78> |
24.1.1 |
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность <69> |
|||||||||||||
24.1.2 |
Вид объекта социальной инфраструктуры <79> |
||||||||||||||
24.1.3 |
Назначение объекта социальной инфраструктуры |
||||||||||||||
24.1.4 |
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность |
||||||||||||||
24.1.5 |
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность |
||||||||||||||
24.1.6 |
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность |
||||||||||||||
24.1.7 |
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность |
||||||||||||||
24.1.8 |
N п/п |
Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве |
Планируемые затраты застройщика |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте |
|||||||||||||||
25.1. Иная информация о проекте |
25.1.1 |
Иная информация о проекте |
|||||||||||||
Внутреннюю отделку и установку инженерных коммуникаций выполняет собственник помещений |
|||||||||||||||
Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию |
|||
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию |
|||
N п/п |
дата |
Наименование раздела проектной документации |
Описание изменений |
1 |
2 |
3 |
4 |
Генеральный директор А.Н. Лондарь